Суд признал, что подрядчик не виновен в срыве госзаказа, поскольку исходные данные для корректировки проектной документации не были предоставлены заказчиком.
Заказчик считал, что работы выполняются слишком медленно, и односторонне расторг контракт, направив сведения о подрядчике в РНП. Контролеры не внесли данные в реестр, а три судебные инстанции поддержали подрядчика.
Прокуратура добилась признания недействительным контракта на поставку медицинских изделий, который больница заключила с победителем закупки. Выяснилось, что накануне сделки сведения о поставщике внесли в РНП, и на дату подписания контракта он не соответствовал требованиям извещения, однако заказчика об этом не уведомил.
🔍 Позиция судов
Суды трех инстанций признали контракт ничтожным и обязали поставщика вернуть полученную оплату.
В январе специалисты по закупкам получили ряд важных разъяснений и изменений в законодательстве, судебной практике и нормативных проектах. В обзоре — медизделия, госконтракты, проверка надежности контрагентов, НДС и электросети.
🏥 Подтверждение страны происхождения товаров
С 1 января 2026 года продлены переходные положения Постановления N 1875:
подтверждать страну происхождения ряда медицинских изделий, лекарств и средств реабилитации можно с помощью сертификата СТ-1, реестровой записи без баллов или комплекта документов;
до конца года допускается закупка у единственного поставщика в дополнительных случаях (с 8 января 2026 года).
Суд напомнил, что требование о непривлечении к ответственности по КоАП РФ при госзакупках услуг питания не является бессрочным. Период, в течение которого лицо считается подвергнутым наказанию, исчисляется по общим нормам КоАП.
📌 Суть дела
В закупке услуг общепита установили дополнительное требование: участники не должны иметь привлечения к ответственности по ряду статей КоАП РФ.
Суд отменил требования заказчика о взыскании неустойки за просрочку поставки импортного оборудования, поскольку задержка произошла по причинам, не зависящим от поставщика.
📦 Что произошло
Стороны заключили контракт на поставку оборудования из-за рубежа. Поставщик заказал товар у иностранного производителя, но тот несколько раз сообщил о затруднениях с изготовлением и отгрузкой продукции в РФ из-за санкций.
Управление ФАС напомнило заказчикам о правилах установления требований к участникам госзакупок проектных работ. В одном из дел заказчик обязал участников состоять одновременно в двух саморегулируемых организациях (СРО) — в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Антимонопольный орган расценил такое условие как ограничение конкуренции.
⚖️ Арбитражные суды поддержали государственного заказчика, который закупал оригинальные расходные материалы к медицинскому оборудованию без указания эквивалентов.
📌 Суть спора
Заказчик приобретал расходники, рекомендованные производителем медоборудования, поскольку этого требовала техническая документация.
В КонсультантПлюс теперь можно ставить на контроль не только отдельные документы, но и целые поисковые запросы ✅. Составьте один раз запрос любой сложности, и система сама уведомит вас о новых результатах в выдаче. Новая функция доступна онлайн.
📌 Суть новшества
На странице «Результаты поиска» появилась кнопка «Поставить запрос на контроль».
🏭 Минэнерго подготовило проект изменений в Закон N 223-ФЗ, которые коснутся закупок в сфере электроэнергетики. Согласно инициативе, заказчики и привлекаемые ими компании должны будут проверять финансовое состояние и деятельность участников тендеров перед заключением договоров.
Результаты проверки потребуется подтверждать по методике ФНС, аналогичной той, что уже используют некоторые заказчики для оценки надежности контрагентов.
📑 Минфин России разъяснил порядок применения новой ставки НДС 22%, которая действует с 1 января 2026 года, по длящимся договорам, заключенным до этой даты.
❗ Ведомство подчеркнуло: специальных исключений для товаров, работ, услуг и имущественных прав по долгосрочным контрактам не предусмотрено.
